Новый закон о застройщиках и дольщиках

Содержание

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 423 “Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве, и об особенностях включения в реестр проблемных объектов многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого строительства участнику долевого…”

Новый закон о застройщиках и дольщиках

В соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 17 Федерального закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций” Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить следующие особенности применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве:

в период начисления неустойки (пени) по договорам участия в долевом строительстве, предусмотренной частью 6 статьи 5 и частью 2 статьи 6 Федерального закона “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”, не включается период, исчисляемый со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 января 2021 г.;

при определении размера убытков, предусмотренных статьей 10 Федерального закона “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”, не учитываются убытки, причиненные:

в период со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 января 2021 г.;

в результате введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на соответствующей территории нахождения строящегося объекта долевого строительства;

проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства в соответствии с частями 2 и 6 статьи 9 Федерального закона “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации” за период со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 января 2021 г., не начисляются.

В отношении уплаты неустойки (пени), процентов, возмещения убытков, предусмотренных настоящим пунктом, требования о которых были предъявлены к исполнению застройщику до даты вступления в силу настоящего постановления, предоставляется отсрочка до 1 января 2021 г.

2.

Контролирующий орган, указанный в части 2 статьи 23 Федерального закона “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”, и (или) публично-правовая компания “Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства” в период со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 января 2021 г. не направляют уведомление о нарушении застройщиком более чем на 6 месяцев сроков завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанностей по передаче участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве в соответствии с указанным договором объекта долевого строительства, который входит в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти и его территориальные органы, осуществляющие государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, если такое нарушение возникло в указанный период.

3.

Указанный в части 2 статьи 23 Федерального закона “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации” уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в период со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 января 2021 г. не вправе обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 15 статьи 23 Федерального закона “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”, если такое основание возникло в указанный период.

4.

Установить, что многоквартирные дома и (или) иные объекты недвижимости, в отношении которых застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве, если такое нарушение возникло после вступления в силу настоящего постановления, подлежат включению в единый реестр проблемных объектов, указанный в части 1 статьи 23 Федерального закона “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”, после 1 января 2021 г., если по состоянию на указанную дату сохраняются снования для включения в указанный реестр.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель ПравительстваРоссийской Федерации М. Мишустин

До 1 января 2021 г. решено не применять неустойку, штрафы, пени и иные меры ответственности за нарушение законодательства о долевом строительстве.

В частности, до указанной даты уполномоченный региональный орган не вправе обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении деятельности застройщика. Также временно не будет включаться информация в реестр проблемных объектов при задержке строительства.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Источник: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73741742/

Что делать застройщику, чтобы дом не попал в реестр проблемных объектов | Единая информационная система жилищного строительства

Новый закон о застройщиках и дольщиках

В список попадают объекты долевого строительства, если:

  • в отношении застройщика введена процедура банкротства — Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ«О несостоятельности (банкротстве)»;
  • более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства — информация об этапах, сроках строительства и предполагаемом сроке получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию указывается застройщиком в разделе 17 проектной декларации — приказ Минстроя России от 20.12.2016 № 996/пр «Об утверждении формы проектной декларации»;
  • более чем на 6 месяцев нарушены сроки передачи объекта дольщикам — они зафиксированы в договоре долевого участия, в ЕИСЖС → в ежеквартальной отчетности о привлечении средств дольщиков и исполнении графика строительства и своих обязательств по ДДУ — приказ Министерства строительства и >жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.10.2018 № 656/пр.

Чтобы разобраться со сроками размещения информации в ЕИСЖС, рассмотрим процесс строительства. Он разделен на последовательные этапы:

  1. Подготовка к строительству Застройщик получает разрешение на строительство, размещает проектную декларацию и получает в контролирующем органе заключение о соответствии требованиям Закона № 214-ФЗ. Декларация получает статус «Положительное заключение», а объект — статус «В процессе строительства».

  2. Строительство

    Застройщик актуализирует информацию в проектной декларации: любые новые сведения, которые подлежат раскрытию, он должен разместить в системе в течение 3 рабочих дней.
    После указания информации о регистрации первого ДДУ проектная декларация меняет статус на «ДДУ зарегистрирован». Статус объекта не меняется.

  3. Завершение строительства

    Застройщик получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и должен разместить его в ЕИСЖС в течение 3 рабочих дней. После этого объект переходит в статус «Сдан».

  4. Передача квартир дольщикам

    Застройщик выполняет обязательства перед дольщиками: передает квартиры по актам приема-передачи в соответствии с ДДУ.

  5. Снятие проектной декларации с контроля

    Застройщик обращается в контролирующий орган, чтобы снять с контроля проектную декларацию.
    Контролирующий орган проверяет выполнение обязательств: если они исполнены — снимает декларацию с контроля, и она меняет статус на «Снято с контроля».

  • Раскрытие информации. В установленные сроки необходимо актуализировать: разрешение на строительство и на ввод в эксплуатацию, проектную декларацию, заключение о соответствии, проект ДДУ, условия привлечения средств дольщиков, фотографии строящихся объектов и др. документы в соответствии с частью 2 статьи 3.1 Закона 214-ФЗ.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию — документ, без которого невозможно передать квартиры дольщикам. Документ подтверждает завершение строительства и выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией, позволяет поставить дом на государственный учет и оформить право собственности.

Чтобы разместить документ в ЕИСЖС, нужно войти в личный кабинет застройщика и следовать инструкции. Для этого нужно скачать руководство пользователя в пункте меню «Помощь» → «Открыть справку».

Отсутствие размещенного в ЕИСЖС разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и невыполнение обязательств перед дольщиками может привести к искам, неустойкам, а также штрафам от контролирующих органов — ст. 9.5 КоАП. При серьезном нарушении возможна даже приостановка деятельности. За нарушение порядка размещения информации в ЕИСЖС, а также за их недостоверность установлены следующие штрафы:

  • 15 000 — 30 000 ₽ — для должностных лиц;
  • 50 000 — 200 000 ₽ — для юридических лиц.

Если нарушение повторяется, штраф увеличивается: 40 000 — 80 000 ₽ для должностных лиц, 200 000 — 400 000 ₽ для юрлиц. Вместо уплаты штрафа должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок от 1 до 3 лет.

В этом случае застройщику необходимо обновить проектную декларацию: указать в ней актуальный срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию и (в случае сдачи дома) разместить документ в ЕИСЖС. Если указанные действия не помогли — обратиться в контролирующий орган для выяснения причин.

После завершения строительства объекта и исполнения всех обязательств по ДДУ необходимо снять с контроля проектную декларацию. Для этого застройщику необходимо связаться с контролирующим органом.

Сотрудник контролирующего органа сможет перевести в архив только декларацию со статусом «ДДУ зарегистрирован». Этот статус проставляется автоматически, если застройщик указывает дату первой регистрации ДДУ:

Этот статус проставляется автоматически, если застройщик
указывает дату первой регистрации ДДУ

Обязательное условие для перевода в статус «Снято с контроля» — это размещение разрешения на ввод для всех объектов проектной декларации и выполнение всех обязательств перед дольщиками. Выполнение обязательств проверяет контролирующий орган.

 Когда проектная декларация снята с контроля,
застройщик уже не может внести в нее изменения

  1. В соответствии с Законом № 214-ФЗ застройщики обязаны размещать проектную документацию в ЕИСЖС и актуализировать ее в течение 3 дней, если появились новые сведения, которые подлежат раскрытию.

  2. Если застройщик забыл разместить разрешение на ввод дома в эксплуатацию в системе, то дом может попасть в реестр проблемных объектов.
  3. Попадание в реестр проблемных объектов влечет за собой репутационные и финансовые риски.

  4. Застройщик может продолжить продажу квартир только после того, как разместит разрешение на ввод дома в эксплуатацию в ЕИСЖС.

Источник: https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/2019/09/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2

Закон о защите дольщиков ударил по покупателям квартир

Новый закон о застройщиках и дольщиках

Компания «Сибстройсервис» строит дома в Тюменской области уже более 27 лет

Один из крупнейших тюменских застройщиков «Сибстройсервис» переживает не лучшие времена: новое законодательство о долевом строительстве заставило компанию переориентироваться на сотрудничество с банками, минуя прямые контакты с дольщиками.

Как результат — сдвиги по срокам сдачи трех домов в жилом комплексе на два месяца и поток исков к застройщику. Владелец «Сибстройсервиса» Василий Юрочкин рассказал URA.

RU о подводных камнях в работе с банками и перспективах решения проблем компании.

Анна Майорова © URA.RU

— Как получилось, что успешный на протяжении 27 лет застройщик «Сибстройсервис» столкнулся с проблемами в своей работе?

— В 2019 году мы подошли к проектному финансированию с 84 тысячами кв. м. незавершенного строительства. На завершение проекта потребовалось 600 млн рублей в рамках проектного финансирования. С такими цифрами мы обратились в банк ВТБ, и они три месяца водили нас по кругу.

И тут я понял — они не понимают, что такое незавершенное строительство. Подключили второй банк и отправили документы в Сбербанк. Ситуация повторилась. 13 ноября мы попали на комиссию в Минстрой России.

Его глава Владимир Якушев лично выслушал наши проблемы и дал банкам рекомендации продолжить работу с нами. Уже 25 ноября Сбербанк дает отказ с расплывчатой аргументацией. Министр рекомендовал подключиться банкиров «Дом.рф» к рассмотрению нашего дела.

И начинается сканирование всего нашего хозяйства, которое заняло четыре месяца. И первого апреля нам выдвигают отлагательные условия.

Анна Майорова © URA.RU

— То есть условия, которые вы должны будете обязательно выполнить для продолжения финансирования?

— Да. Тут нужно понимать ситуацию. До 2018 года у нас никаких штрафных санкций не было, а после началась атака юристов [из-за задержек в 1-2 месяца, прописанных в договоре — Прим. ред.]. Обращался в прокуратуру, полицию — ничего не помогло. Таким образом, за два года у меня из бюджета компании вынули 284 млн.

Если 2017 год я заканчивал с прибылью сто с лишним миллионов, то в последующие юристы это все уничтожили, начав атаку наших дольщиков с предложениями через суд добиться компенсации за просрочку сдачи домов. При этом все объекты, за которые они хотят получить штрафы и пени, уже сданы и переданы покупателю.

На сегодняшний день в Омске рассматриваются иски на сумму еще 74 млн рублей. И сейчас мы выплатили штрафы 62% дольщикам четырех тысяч квартир, которые сдали. А согласно отлагательным условиям, дополнительных соглашений должно быть заключено с 80% дольщиков. То есть мне нужно еще их найти и попросить, чтобы они предъявили нам иски. Глупость полнейшая.

Ну или «положите 96 млн на расчетный счет, чтобы мы не нервничали». А откуда мы возьмем эти деньги, их это не интересует.

— Есть еще какие-то условия?

— Мы должны предоставить в банк документы, подтверждающие полное исполнение своих обязательств перед «Дом.рф» [Госкомпания передает землю РФ застройщикам]. Общий долг перед «Дом.

рф» 40-45 млн рублей за аренду участков, на которых уже проложены сети и где из-за отказа банков в финансировании мы не можем построить новые дома. К примеру, для понимания — возьмем стоквартирный дом.

Вот мы построили его, 50 квартир продали — а потом пришел банк и встал между нами и покупателями, сказав — мы не дадим вам эти деньги. И не важно, что мы уже построили. Банк так и отвечает — «это ваши проблемы».

Вадим Ахметов © URA.RU

— А чем мотивируют такое решение?

— Тем, что они не знают, что такое комплекс. Я скажу так — не хотят знать. Вся проблема в чем — они не работают по общестроительным нормам и правилам. Они работают по внутренним стандартам, которые скопировали из английской системы. Только забыли про маленькую деталь — капитализм в Англии существовал уже 400 лет.

По сути, ситуация такая — банки разработали одни правила, а строители работают по другим нормам. И получается, что мы платим уже за то, что использовали. 27 лет мы не знали никаких проблем, брали дольщиков, перед ними отчитывались — и все. Только вступил закон в силу — пошли проблемы. Банкам проще отслеживать один объект.

А когда их десять, банк просто растерялся — зачем ему такой риск. Этот вопрос все равно надо как-то решать — возможно, чтобы играла роль репутация застройщика. У меня был 441 человек строителей! Делали все — начиная от забивки свай и кончая отделочными работами. А на сегодняшний день осталось 180 человек, 260 как корова языком слизала.

Они приходят ко мне, чуть ли не плачут — возьмите. А куда?

— Сколько в целом денег «ушло» у компании на суды и платежи?

— Вот, к примеру, за землю «Дом.рф» мы заплатили вместе с сетями 766 млн. И еще по договору мы им должны 40-45 млн рублей. В 18 году ГП-7 в Плеханово-2 не пропустили по строительным декларациям — в результате из бюджета компании ушло еще 855 млн. Плюс адвокаты, выплаты дольщикам. В общей сложности по моим подсчетам, из «Сибстройсервиса» из оборота подобным образом «вырвали» 2,8 млрд рублей.

Анна Майорова © URA.RU

— По сути, вам нужно от банков 600 млн рублей, чтобы разрешить все проблемы?

— Нет. От банка, чтобы вытащить всю ситуацию, нам нужно проектное финансирования наших 60 тыс. кв. м. В мае я расписал даже сроки начала строительства и окончания. Больше не надо, мы остальное закроем за счет доходной части.

Вот 22 сентября я был на приеме у губернатора Александра Моора вместе с представителями ГУС, он меня вызвал по этому вопросу. Достал калькулятор и говорит — давайте посчитаем. Себестоимость квадратного метра — 35 тыс. рублей. А рыночная цена — 60 тыс. рублей за кв. м.

Я говорю — давайте еще опустим до 55 тыс. кв. м. Итого мы имеем 20 тыс. рублей с каждого квадратного метра. Умножаем — это 1,2 млрд. Сколько нужно средств, чтобы достроить? 600 млн рублей. То есть я по окончанию строительства буду иметь грязной прибыли еще 600 млн.

Он говорит — вопросы есть? Идите работайте. Область нас поддержала, сейчас идут переговоры с банками.

Вадим Ахметов © URA.RU

— Каким видите выход, если банки не поддержат?

— На сегодняшний день я продаю основные средства. Это прекрасный цех на ул. Туринской для крупнопанельного домостроения. Я заплатил за него 147 млн рублей, пришлось продать за 55 млн рублей. Это была необходимость — нельзя остановить производство. Кроме того, продал личного имущества на 410 млн рублей.

Вот этот год и 3 месяца я удерживаю компанию и продолжаю стройку за счет реализации собственного имущества. Считаю, в создавшейся ситуации не надо искать виновных. Государству нужно подойти к комплексным застройкам с другого угла и помочь выстроить связку застройщик — банки — дольщики.

Мы со своей стороны на сегодняшний день максимально сосредоточены на выходе из сложившейся ситуации и будем бороться до последнего сданного метра жилья, которое находится у нас в работе.

Источник: https://ura.news/articles/1036281270

Обманутые дольщики получат квартиры и льготную ипотеку

Новый закон о застройщиках и дольщиках

14.10.2020 20:56:00

Московская область за три года завершит программу помощи пострадавшим гражданам

Для выполнения поручения губернатора предстоит найти решение по 100 проблемным жилым комплексам. Фото © Пресс-служба Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Московской области

Решение проблемы обманутых дольщиков в Московской области вступило в решающую стадию: благодаря новой процедуре до 2023 года удастся обеспечить жильем всех пострадавших граждан. Таковых на данный момент осталось 24,5 тыс. из более 100 тыс.

более пяти лет назад. Кроме получения новых квартир они смогут и значительно улучшить условия своих ипотечных кредитов.

А в редких случаях, когда достройка проблемных объектов невозможна, им предусмотрена выплата компенсации по текущей рыночной стоимости квадратного метра.

Подмосковные власти последние годы успешно решают проблему обманутых дольщиков. Проблема давняя, всего за 2000–2015 годы пострадало около 104 тыс. граждан, докладывал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с президентом Владимиром Путиным в августе. «Благодаря большой содержательной работе с правительством Российской Федерации, с ДОМ.

РФ, вашей помощи по конкретным объектам, очень тяжелым для нас, удалось решить сегодня проблему на уровне 80 тыс. человек, – сообщил губернатор. – Мы решим проблему обманутых дольщиков, я думаю, в трехлетней перспективе. В этом году выдадим 15,5 тыс. ключей, в прошлом выдали 19 тыс. А в следующем году нужно не снижать темпа.

Если так пойдет, то если не за два, то за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть».

О том, как обстоят дела на данный момент и в чем заключается план подмосковных властей, рассказал директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Московской области Виталий Донченко. По его словам, еще не найдено решение по 100 жилым комплексам.

Достичь результата позволит совместная работа с федеральным Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства, которая разделена на две части – 2020 и 2021 годы – по принципу готовности объектов к рассмотрению наблюдательным советом федерального Фонда.

В этом году планируется принять решение по более чем 40 жилым комплексам.

Фонд может принять два решения – достроить дом или выплатить пострадавшим в течение месяца компенсацию, рассчитанную исходя из текущей рыночной стоимости квадратного метра.

Как ожидается, 80% обманутых дольщиков в итоге получат квартиры – строительство их домов будет завершено.

Но есть многоквартирные дома, которые невозможно достроить по тем или иным причинам – например, техническому состоянию или юридическим ограничениям.

Один из главных критериев готовности объекта к рассмотрению наблюдательным советом – банкротство застройщика: только в этом случае можно передать права и обязанности новому юридическому лицу – региональному Фонду. После этого готовится пакет документов: реестр граждан, квартирография, технико-экономическое обоснование.

На основании решения наблюдательного совета и арбитражного суда региональный Фонд вступает в полномочия как новый застройщик и несет ответственность по достройке перед гражданами именно в том виде, как прописано договором долевого строительства. А затем Фонд готовит проектную документацию и выбирает подрядную строительную компанию.

Всю информацию по каждому проблемному объекту можно найти на сайте регионального Фонда.

Всего по программе до 2023 года планируется достроить более 2 млн кв. м жилья, из федерального бюджета на эти цели необходимо выделить более 60 млрд руб. Московская область планирует направить почти 18 млрд руб. Но это еще не все средства.

Дело в том, что помимо завершения строительства замороженных объектов необходимо создать вокруг них и социальную инфраструктуру: школы, детские сады и т.д. Для этого необходимо увеличить федеральные расходы до 80 млрд руб., а региональные – до более 20 млрд руб.

Точные суммы будут определяться после технического обследования проблемных домов и расчета количества необходимой социальной инфраструктуры. «По поручению Андрея Воробьёва мы должны закончить достройку домов до конца 2023 года.

Все необходимые ресурсы есть благодаря поддержке правительства Московской области», – подчеркнул Виталий Донченко.

А кроме того, Фонд договорился с партнерским банком ДОМ.РФ о возможности реструктуризации ипотечных кредитов пострадавших граждан по льготной ставке.

Выгода очевидна: квартиры покупались несколько лет назад, а то и больше – тогда ставки превышали 10% годовых.

С тех пор ставки упали, и благодаря реструктуризации можно уменьшить их до 8–9% годовых на срок до 30 лет, тем самым снизив нагрузку на семейный бюджет и уменьшив размер платежей.

Как сообщил руководитель подразделения развития ипотечного кредитования банка ДОМ.РФ Дмитрий Шаронов, льготную ставку могут получить все клиенты, имеющие подтвержденный официальный доход, а также заключившие сделку с ДОМ.

РФ в электронном виде. Действует и специальная программа для медицинских работников. Подать заявку можно в электронном виде на сайте Фонда или банка ДОМ.РФ.

Пакет документов стандартный, рассматривается быстро, заметил Дмитрий Шаронов.

Процедура перекредитования возможна для дольщиков, по объектам которых уже принято решение о достройке. По словам Виталия Донченко, на данный момент процедуру прошел один дом – ЖК «Новокосино-2» с более чем 1 тыс. пострадавших дольщиков – они уже могут обращаться за льготой.

В ближайшее время процедуру пройдут еще четыре жилых комплекса, что позволит решить проблемы еще около 1200 пострадавших граждан – через несколько недель они тоже смогут подавать заявки на реструктуризацию ипотечных кредитов, информация об этом будет размещена на сайте регионального Фонда. 

Источник: https://www.ng.ru/economics/2020-10-14/4_7989_14102020.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.